Trata-se de recurso de apelação interposto por município contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por empresa que condenou o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 6.266,00 referente à prestação de serviços de colocação de 13 bocas de lobo nas vias públicas do município.
A empresa alegou que a colocação das bocas de lobo não estava inicialmente prevista no contrato firmado entre as partes, cujo objeto era a execução de obras de pavimentação com pedras irregulares em bairro do município. A instalação das tampas de proteção teria sido exigida pela Administração por serem necessárias para a conclusão das obras, tendo a empresa realizado o serviço e buscado “inúmeras vezes a regularização do objeto contratual e o respectivo pagamento pelo trabalho executado, porém, não houve reembolso das quantias despendidas”.
A sentença julgou procedente o pedido inicial.
A relatora, ao realizar a análise, destacou que, de fato, não consta no contrato cláusula determinando a instalação de bocas de lobo para a drenagem das águas pluviais, porém as justificativas anexadas demonstram sua imprescindibilidade para finalizar a obra e evitar futuros prejuízos.
Ressaltou que a necessidade dos serviços adicionais foi confirmada nos depoimentos testemunhais, entre os quais um engenheiro civil que afirmou que “a Municipalidade concordou em aditar o contrato para incluir a instalação das bocas de lobo, entretanto, a Administração não efetivou referido aditivo contratual”.
Que tal gerir e fiscalizar contratos com mais segurança e eficiência? Temos a capacitação certa para você, confira!
Concluiu a relatora, então, estar devidamente comprovada a realização dos serviços adicionais pela empresa sem o devido pagamento pela Administração. Salientou ser incontroverso que o Município manifestou verbalmente o interesse pelos serviços extras, porém “o aditamento contratual não se formalizou em decorrência do extravio do procedimento administrativo”. Ponderou que o caso se enquadra “na regra prevista no artigo 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993, que trata da possibilidade de alteração bilateral nos contratos administrativos na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, com consequências imensuráveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado”.
Por fim, manteve a sentença que condenou a municipalidade ao pagamento dos valores pleiteados pela empresa e votou pelo desprovimento do recurso, modificando a sentença apenas quanto ao índice a ser utilizado para fins de correção monetária. Os demais membros da 4ª Câmara Cível votaram com a relatora. (Grifamos) (TJ/PR, AC nº 0000191-41.2016.8.16.0106)
A decisão acima está disponível no ZÊNITE FÁCIL, ferramenta que reúne todo o conteúdo selecionado e produzido pela Zênite sobre contratação pública. Solicite acesso cortesia para conhecer a solução: comercial@zenite.com.br ou pelo telefone: (41) 2109-8660.
Continua depois da publicidade
Seja o primeiro a comentar
Utilize sua conta no Facebook ou Google para comentarFacebookGoogle
Assine nossa newsletter e junte-se aos nossos mais de 100 mil leitores
Ação junto ao TJ/SP buscou “afastar a possibilidade de a designação dos membros da equipe de licitação recair em favor de servidor vinculado à Administração exclusivamente por meio de cargo...
O § 8º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, estabelece que: “Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração...
O TJ/DF, em apelação cível, julgou ser indevida a pretensão de reajuste anual do preço, tendo em vista que o atraso na obra decorreu de culpa da contratada. Segundo o relator, “entender de modo diverso é o...
Não há previsão na Lei nº 14.133/2021 a respeito da aplicação de procedimento similar àquele previsto no art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/1993: (Quando todos os licitantes forem...
Quando da pandemia de Coronavírus (2019-nCoV, COVID-19 ou ainda SARS-coV-2), a partir da declaração da ESPIN (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional) pelo Ministério da Saúde, em 03 de...
O TCE/MG, em consulta, apontou os marcos temporais para a incidência de reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses de reajuste, repactuação e revisão. Segundo o tribunal, “em se tratando de reajuste, o marco...