Contratos Administrativos
Prorrogação do contrato por culpa da contratada e a possibilidade de reajuste: TJ/DF
por Equipe Técnica da ZêniteO TJ/DF, em apelação cível, julgou ser indevida a pretensão de reajuste anual do preço, tendo em vista que o atraso na obra decorreu de culpa da contratada. Segundo o relator, “entender de modo diverso é o...
